时间:2023-03-08 14:53:13
序论:好文章的创作是一个不断探索和完善的过程,我们为您推荐十篇监控安装合同范例,希望它们能助您一臂之力,提升您的阅读品质,带来更深刻的阅读感受。
乙方(供货方):大连翔网志诚科技有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定,甲、乙方按照平等互利的原则,经友好协商一致,同意签订本合同。
一、安装单位名称:
二、安装单位地址:
三、供货范围:依双方确认的参考图样和现场示范及报价清单所列之项目及数量供货。(见附件)。
四、总价:人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分;
即RMB ¥ 元,两者不符以中文数字为准。对产品报价,甲方应承担保密责任。
五、工程日期:收到定金当日起 日内设备到甲方指定保管室。
六、付款方式:
1 签约时,甲方支付工程总价 %预付款作为定金,大写人民币 ,计¥ 元整。
2 甲方检验合格后,即支付工程总价 %工程资金,大写人民币 ,计¥ 元整。
3 以上价格为含税价,含安装、运输及十二个月设备正常保修、维护费用(设备人为及不可抗力的因素损坏除外)。
4 甲方将上述货款视实际工程进度以现金方式进行支付给乙方。
5 整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
七、工程现场管理:
乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物,如甲方不能即时接受全部货物,须支付乙方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿乙方实际所发生的损失。
八、材料增减
1甲方于签订合同后,如需变更有关材料之规格、数量、交货期、施工期,应在乙方未出发货前以书面形式通知,反之造成之损失,由甲方承担全部赔偿责任。
2设备经甲方授权代表签字确认后,如有材料供货变更,双方另行议定金额及工程日期,仍由甲方授权代表签字后才发货,增加之金额于甲方授权代表签字当日一并支付。
双方代表在交货当日由甲方验收人员会同乙方进行初步检验,设备凭甲乙双方确认的参考图片验收(因为1批次不同外观略有差异,为可接受验收。)
2到货后当个工作日内双方会同验收。
3甲方逾期未验收或未经验收即提前自行安装使用,视为验收合格,再出现质量问题由甲方自行承担全部责任。
4验收中发现的和报价清单设备参数不符,乙方负责更换,双方必须协调合理。设备更换之运费由乙方承担,但甲方不得以该项工程之全部或一部分未完善之理由,拒绝或延迟支付尾款。
一、违约责任
1工期延误:如乙方未能在约定日期内完成工程任务,又无正常之理由;按逾期之日数每日赔偿合同总价千分之二。如因甲方原因所造成乙方不能如期交货,甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。
2逾期付款:甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。
3在乙方完成全部工程并收取全部工程款项后,甲方取得设备之所有使用权,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍对附件内所有设备享有所有权。在甲方延迟或拒绝付款时,乙方可以随时撤回附件内设备,因此造成建筑物及其他之损坏,乙方概不负责。同时乙方仍享有损失的赔偿请求权。
4合同签订后,如需取消,应在乙方未下单发货前以书面形式通知,反之乙方可没收所有预付款,预付款不足以弥补乙方实际损失的,甲方仍应按工程总价全额赔偿。
二、附则
1合同执行期间发生纠纷,应首先协商解决,协商不成以甲方工程主要营业场所(地)法院为第一审管辖法院。本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,本合同无效。
本合同具有以下附件:(设备报价清单表) 以上附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2本合同一式两份,经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份。
十三、其他未尽事宜
甲方: 乙方:大连翔网志诚科技有限公司
小区监控安装合同。
一、 工程概况
工程名称:@@@@@小区
工程范围:监控系统设备安装
工程内容:监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额: 元整(大写: )
本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合约定的产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,未经甲方同意,不得随意更改方案
2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范, 便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
3、由甲方协助提供安装场地及电源。
四、工程项目建设期限:
合同签定后3日内进场施工,整个施工工期3天。(20xx年2月 日开工,20xx 年
月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
五、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从竣工正常使用之日起,所有产品及零配件均为一年的保修。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修、人为因素或不可抗力的因素不在保修范围。
2、在保修期间上门维修设备时甲方应积极给予配合、尽可能在短时间内维修完毕,
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
六、竣工及付款方式::
自合同签定起2日内支付合同总金额的30%( ¥ 元整),工程竣工正常使用后将工程剩余款项70%(¥ 元整)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金、项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方设备安装完毕,并提供相应的技术资料。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。
七、约定事项
1、为确保工期,争取提前竣工,甲方应积极配合乙方。
2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。
3、附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。
八、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过20天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护-法》等有关法律条款执行。
十一、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
十二、本合同一式两份,由甲方执一份
十三、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。
甲方: 乙方:
供应方(乙方):__________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目
1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点:
承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付
(一)系统总造价
1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币 _______
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;
2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______ %
3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。
三、工期
1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
五、维修保养
1.本监控系统保修期为_______年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用; 年限
材料费
维护服务费
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本费
XX元/年
2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 _______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准,
八、其他事宜
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 天内付清,否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
签约代表:__________签约代表:__________
联系电话:__________联系电话:__________
]( )合字第 号
采购方(甲方):__________________
供应方(乙方):__________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目
1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点:
承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付
(一)系统总造价
1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;
2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______%
3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%.
三、工期
1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
五、维修保养
1.本监控系统保修期为_______年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;
年限
材料费
维护服务费
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本费
2000元/年
2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准,
八、其他事宜
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后天内付清,否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
签约代表:__________
签约代表:__________
联系电话:__________
联系电话:__________
地址:______________
一、引言
地铁作为当今现代化大都市的一种新型交通工具,其主要优点是运营速度快、内部环境舒适、到达准时准点、不会因天气变化或其他原因而影响居民的日常出行,它是当前我国大城市中比较理想的公共交通之一。其中地铁的通风空调系统是控制和影响地铁站内环境舒适因素的核心组成部分,承担着地铁线路的站台、站厅以及区间隧道正常工况下的供冷、通风以及出现事故时的通风、阻塞通风等重要作用,对于地铁工程建设而言是至关重要的一个子系统工程。
二、通风空调系统的结构组成和特点
(1)一般地铁地下车站的两端上下行线都设置了一个活塞风道及其对应的风井,是列车在正常行驶的过程中借助列车活塞作用完成隧道与外界通风换气的一个通道。并且在隧道与对应的活塞风井间内还配置了隧道风机,当没有列车活塞作用的情况下必须借助风机装置对隧道进行机械通风。利用设置在活塞通风和机械通风风道上的不同组合风阀的开启与关闭以及隧道风机的开启与关闭的不同方式组合,形成各种不同的运行模式,以符合不同运营工况及事故工况的需求。
(2)新建的地铁车站通常在站台公共区与隧道的边缘安设屏蔽门,使得车站与隧道空间得到有效隔断,这样即能保障乘客的出行安全,也能有效降低车站空调的装机容量与能耗损失。车站内列车的停车位置因屏蔽门的隔断使之成为车站隧道,为确保列车停车的时候车载空调能够正常运行并及时将列车的制动发热量排除出车站,在车站隧道的轨顶以及站台下设计了两条排热风道,并相应在列车的发热点也设计了排风口,从而利用轨顶排风机及其配套的通风管道使得热空气顺利排出车站。此外,轨道用排风机必须能够满足二百五十摄氏度下连续运转六十分钟要求,以符合风道火灾等特殊工况下的运行要求。
(3)地铁工程的地下车站其空调制冷系统主要包括了大系统和小系统两个组成部分,大系统功能主要负责站厅、站台冷源的提供,机房一般设置于车站的一端,一方面有利于集中管理,另一方面能够更好地做到节能降噪。小系统制冷功能主要利用在车站内安装的小型水冷制冷机组所产生的冷水源,利用空调水泵以及管道传输至所对应的设备及管理用房中安装的柜式空调器以及风机盘管等末端设备,从而实现设备管理用房所需的空调通风功能。
(4)车站的大系统设备主要包括小新风机、排烟风机、回风机、排风机、组合式空调器以及相对应的控制风阀。如果室外的新风焓值超过车站的回风点焓值的话,空调小新风机运行,并且关闭全新风的风阀,关闭排风机的风阀,开启回风风阀,此时回风与小新风机送风进行配比,再利用组合式空调器的混合段进行充分混合之后进入站厅和站台。如果室外新风的温度低于空调送风点温度的话,此时室外新风不需要经过冷却,通过组合式空调器直接将室外新风送入到车站的公共区域,以达到除湿降温功能。
(5)结合不同设备以及管理用房使用功能的不相同,所设计的通风空调小系统其数量也不尽相同。车站的小系统设计有为车站的设备以及管理用房提供通风服务的轴流风机、柜式空调机组、吊挂式空调机组以及风阀等,其主要功能是控制各个房间的温、湿度等环境,确保工作人员以及设备有一个良好的工作与运行环境。一旦发生火灾事故,利用机械排风方式来排烟,便于工作人员撤离以及消防人员及时进行灭火扑救工作。
三、通风空调安装过程中的质量管控
1.风管及相关部件安装质量控制
安装风管以及相关部件安装的具置、标高应能满足管线综合的设计要求;必须确保安装质量,确保不会出现脱落和变形等现象;所安装的部件位置与方向必须正确,以便于操作,同时防火阀检查孔的位置务必设置在便于操作以及利于观察的部位,当防火阀的边长超过六十三厘米时必须单独设置支吊架,禁止将风阀本身的重量作用于风管之上。
2.空调设备安装质量控制
(1)一般车站内的空调处理设备大致分成空气处理机组以及组合式空调箱两种类型。在安装空气处理机组设备之前,首先必须对设备基础的标高以及具体尺寸是否符合设备外观尺寸规定进行校核,组装空气处理机组设备之前,必须对各功能段箱体是不是按照正确的顺序进行连接加以检查,连接各箱体的时候,必须确保箱体之间的密封垫的密封性,并对机组与基础之间的减震垫是否摆放正确,确保机组平整度符合规定。
(2)空调通风的风机在安装之前,应着重对风机厂家提供的技术参数是不是与施工图纸参数相符合进行认真核对,并且风机的左右式必须没有偏差。风机安装到设备基础之前,必须对叶轮、机壳以及其余部位的具体尺寸、进出风口的准确位置是不是能够满足设计要求进行仔细检查;同时还应对叶轮的转向是不是满足设备技术文件的要求进行校验;检查风机是不是存在腐蚀、变形以及碰伤等问题,检查进出风口是不是己经有盖板遮盖严密,并检查产品的出合格证书以及质量保证书是否齐全,应确保风机的基础、具体尺寸等满足设计要求,检查设备基础上的预埋件的具置以及尺寸是否符合设计要求。安装好风机之后,必须确保风机的机轴和风机扩散简的轴线处于同一水平线,也就是两轴线位置相同。
3.制冷系统安装质量控制
车站内所有制冷设备都必须安装在冷水机房内,而在安装这些设备及管道之前必须结合机房内的面积大小以及净空标高的具体实际,进行合理布置,以确保所安装的设备以及管道能够符合系统稳定运行的要求。安装制冷设备之前,必须对设备基础的尺寸是否存在偏差、基础高度是否符合设计规定等进行核对,以确保设备基础外表光洁、平整,预埋件以及与预埋孔的位置等都能满足设计要求。在安装冷冻以及冷却水泵的时候,应确保泵体与基础两者的中心线处于平行的位置,所安装的地脚螺栓的位置必须准确无误。安装冷水机组的时候,应确保机组的冷凝器以及蒸发器进水口、出水口有充足的空间,以便于管道以及附件的安装工作以及日后的操作与维修。机组的周围必须留出足够的检修场地,以便于运行期的日常检修和保养。
四、控制通风空调系统安装质量的监理方案以及措施
一、引言
签订和实施一份建筑安装工程的承包合同,对于双方都有积极的意义,在合同的约束下,即使企业的活动得到了法律的保障,又能使企业在合同的情况下完成了工程项目的目标。常言道,风险与利润共存,也就需要企业加强建筑工程承包合同的风险管理,做到未雨绸缪,尽量避免损失和纠纷。
二、建筑安装工程承包合同风险的表现
在建筑安装工程项目实施过程中,买卖双方最初的交易只凭图纸,而从图纸到成品,中间有着太多的不确定因素,它不仅有赖于建设、勘察、设计、施工、监督等各个部门的工作效能与质量,也与建材产品的好坏有直接关系。工程承包合同是工程进度控制、质量管理、计量支付的核心依据,施工过程中的一切活动都要按合同办事。但是往往建筑安装工程将面临很多在招、投标签订承包合同时难以预料或不可确定事宜,这就是导致风险因素的客观存在。在工程合同履行过程中,业主和承包商可能遇到的风险主要有:行政干预的政治风险;市场物价、税收规定变动引起的经济风险;以及建设项目合同条款不合理、不完善造成的合同条款风险和因管理松紧、技术难易而导致的其它风险。所以,怎样在业主和承包人之间分担风险,是合同规定中应细化的重要内容。
在现实中,一些承包合同条款漏洞太多,对许多可能发生的情况未作充分的估计,因而亦未能相应研究考虑一些补救的条款在合同中做具体规定。同时,合同双方对——合同的有关条款理解不相同,而合同中又未能做具体解释,使得合同双方在合同的履行过程中因意见不一致而产生矛盾或争议,或者合同一方在合同实施中才发现合同的某些条款对自己极为有利,隐藏着极大的风险,或过于苛刻,使工程合同无法履行。
三、防范建筑安装工程承包合同风险的对策
1、东南小学金达路校区:完成教室装修样板间并继续做好内部装修工程;2、潘火卫生院工程:继续做好内部装修工程;3、完成宜家两路工程预算工作即将招标;4、继续做好百宁街雨污水管网改造工程;5启动诚信路紫城路口绿化景观提升工程设计工作;6、继续做好王家弄规划一路西延工程并启动道路排水工程;7、继续做好启明路,诚信路电缆沟改造工程,并启动沿线市政绿化恢复工程招投标工作;8、继续做好紫城路停车场项目;9、继续做好人才公寓及街道西侧环网室工程;10、完成紫城路下应北路至金源路段维修工程(荣安代建);11、完成街道西侧都市工业产业园配电房、工程、市政道路及绿化工程设计、预算工作,即将招标。
二、环卫、保洁、绿化、路灯信号灯、市政等养护项目
1、对照养护保洁合同内容做好环卫、保洁、绿化、泵站、路灯信号灯、市政等日常养护、保洁项目,并积极做好“智慧城管”、“鄞领城市”等下发的各类案件的修复、处置工作;
2、启动金源路-紫城路交叉口红路灯及违停拍摄系统设计工程;
3、协助城司做好辖区内道路智慧停车工程。
三、“三改一拆”及两路两侧整治等
1、继续做好童家葛家高压线下违建拆除工作,7月拆除约4000平方;
2、完成铁路部门下发沿线整治点位14个。
3、基本完成王家弄老年房拆除工作,拆除面积约8000平方;
4、圆满完成三百攻坚行动违建拆除和点位整治工作;
四、其他工作
1、前期及土地出让:
(1)继续做好做好各村19年已兑现商务楼资金结算工作。
(2)完成陆家圈地块工业用地出让工作;
(3)继续做好甬金铁路复线沿线施工及百宁街泵站迁建前期准备工作。
(4)继续做好王家弄二期安置房前期建设准备工作。
垃圾分类:
(1)启动学校幼儿园暑期垃圾分类打卡及各类宣传教育工作;
(2)启动东方丽都、世纪、宜家华府、童王小区等垃圾分类归集点及固定投放点视频监控安装工作;
环保:
继续根据上级环保检查组的要求,做好相关举报、投诉项目的处置工作;
五、文明城市创建工作
1、继续做好潘火、泗港、童王等三个菜场内部管理及文明创建工作;
2、继续做好王家弄河西侧拆迁地块围墙封闭工程;
3、继续做好泗港小区西门临时停车场工程;
4、继续做好兴宁路北、沧海路西侧拆迁地块绿化景观工程;
1.保密范围:
甲方尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密;
甲方财政预算、决策报告、财务报表、统计资料、财务分析报告、审计资料、银行账号;
甲方的经营方法、状况和经营实力;
甲方未公布的人事调动、人事任免;
甲方机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料;
甲方各级员工的个人薪金收入情况;
甲方具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件;
甲方客户的资料及财产;
甲方专有产品技术、 新技术(包括设计方案、测试结果和记录、数据资料、计算机程序等)和售后服务技术;
销售合同、销售网络、渠道。
2.权利和义务:
甲方提供乙方正常的技术研究,开发条件和业务拓展的空间,努力创造有利于乙方发展的机会;
乙方未经批准、不准复印、摘抄、 随意或恶意拿走甲方秘密文件、电脑软、硬件等;
协议
乙方未经批准、不得向他人泄露甲方秘密、信息;
乙方应妥善谨慎保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产、如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失;
甲方有义务对乙方在保守秘密,举报泄密或改进保密技术、措施、以及及时防止泄密事故、挽救损失方面成绩显着者、给予奖励。
3.违约责任:
乙方违反此协议,甲方有权无条件解除聘用合同,并取消或收回有关待遇;
乙方违反此协议,造成一定经济损失,甲方将处以乙方_________万元罚款;
乙方违反此协议,造成甲方重大经济损失的,应赔偿甲方全部损失;
以上违约责任的执行,超过法律、法规赋予双方权限的,申请仲裁机构仲裁或向法院提出起诉。
4.协议期限:
聘用合同期内;
解除聘用合同后的_________年内。
甲方(盖章):_________乙方(签字):_________代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________
附件
补充合同
公司:_________(下称“甲方”)员工:_________先生/小姐(下称“乙方”)
下列条款与条件经双方一致协商制订,若有不足之处,由双方协商修订并由甲乙双方签署生效。
一、适用范围
甲方已聘用的,可以接触公司技术或销售秘密的员工。
二、甲方权利和义务
1.甲方有义务给予乙方在工作过程中需要了解涉及到保密范围的工作内容提供方便。
2.甲方为乙方的科研成果提供良好的创造和应用条件, 并根据创造的经济效益给予奖励。
3.甲方在乙方离职时发放“离职补偿金”以要求乙方做到第四项条款。获取“离职补偿金”条件:当涉及违反甲方纪律而被处分,处罚或被解雇的乙方不在获取“离职补偿金”范围内。《1》《2》 公司员工保密协议 相关关键词:监控安装协议书公司收购协议范本子女抚养协议书发起人协议书企业兼并重组协议书旅游包车协议书工伤补偿协议公司内部分红协议查看更多》》 协议书公司员工保密协议
4.“离职补偿金”发放的比例:
1)已工作半年未到一年的,以最后工作日底薪的_________%补偿。
2)已工作一年至三年的,以最后工作日底薪的_________%补偿。
三、乙方权利和义务
乙方在任何时候任何场合均不得向第三方泄露甲方商业秘密、资料、信息。
乙方不得到与甲方相同或相近业务(专业)有竞争关系或利益关系的其他公司兼职。掌握甲方专有产品技术或销售业务网络的乙方,在离开甲方的一年内不得到与甲方相同或相近业务(专业)有竞争关系或利益关系的其他公司任职。离职之日起二年内,不得利用甲方技术机密、商业机密、客户资源参与同行业竞争。
乙方在离职前可以得到甲方给予的“离职补偿金”作为须遵守以上条款的补偿。
四、注释:相同或相近业务(专业)有竞争关系或利益关系的公司
1.行业的相关公司。
2.可利用甲方软,硬件核心技术的相关公司。
3.可利用甲方客户资料及销售网络,渠道的相关公司;
五、违约责任
乙方违反此合同,甲方有权无条件解除聘用合同,当造成一定经济损失时,甲方视情节轻重处理,处以乙方_________至_________万的罚款。
乙方违反此合同,造成公司重大经济损失的,应赔偿甲方全部经济损失,甲方有权追回乙方所得全额“离职补偿金”。
以上违约责任的执行,超过法律,法规赋予双方权限的,申请仲裁机构仲裁或向法院提出起诉。
受托方(乙方):
本合同甲方委托乙方就项目进行的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1.技术服务的目标:
2.技术服务的内容:
3.技术服务的方式:
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作:
1.技术服务地点:
2.技术服务期限:;
3.技术服务进度:;
4.技术服务质量要求:
5.技术服务质量期限要求:
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料:
2.提供工作条件:
3.其他:
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1.技术服务费总额为:;
2.技术服务费由甲方支付乙方。
具体支付方式和时间如下:
乙方开户银行名称、地址和帐号为:
开户银行: 中国建设银行广州市署前路支行
地址: 广州市署前路
帐号: 44040020501261004166
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:
1.保密内容(包括技术信息和经营信息): 。
2.涉密人员范围: 。
3.保密期限:
4.泄密责任:
乙方:
1.保密内容(包括技术信息和经营信息): 。
2.涉密人员范围:
3.保密期限:
4.泄密责任:
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在 / 日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进 行验收:
1.乙方完成技术服务工作的形式:
2.技术服务工作成果的验收标准:
3.技术服务工作成果的验收方法:。
4.验收的时间和地点:。
第八条 双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归 甲 (甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果,归(乙、双)方所有。
第九条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任: / 。
第十条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定 为甲方项目联系人,乙方指定乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任: / 。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十一条 双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
发生不可抗力;
第十二条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。 协商、调解不成的,确定按以下第种方式处理:
1.提交——
2.依法向人民法院起诉。
第十三条 双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技 术术语,其定义和解释如下: / 。
第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以 的组成部分:
1.技术背景资料:
2.可行性论证报告:
3.技术评价报告:
4.技术标准和规范:
5.原始设计和工艺文件:
6.其他:
第十五条 双方约定本合同其他相关事项为:。
第十六条 本合同一式份,合同双方各执2份,每份合同具有同等法律效力。
第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司技术服务合同范文2发包单位:(以下简称甲方)
接包单位:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,由乙方承接甲方技术发包工程:监控系统、防盗系统、广播系统工程及电脑组装。为明确内容及双方责任,本着相互合作,紧密配合的原则,按照国家经济合同法条例规定和技术工程情况,商定如下条款,以供双方共同遵守执行。
一、技术支持服务概况
1、工程名称:监控、安防及广播 系统工程
2、工程施工地点:深圳市 。
3、工程概况:监控、防盗、广播系统安装调试.及电脑组装。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、 乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
2.1完成_________(公司名称)监控安装系统调试、防盗系统安装调试、广播系统安装调试、电脑组装(4套);器材以清单为准;施工线路以图纸为准,具体个别情况,以实际情况为准。
2.2、提交信息点平面标识图及相关对应文档资料。
2.3、乙方保证在现场施工及项目负责人每天到场。
2.4、甲方必须指定一人或两人接受乙方培训,并且甲方指定一人协助安装。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年____月____日前全部完工。如果因甲方场地或实验、工作等原因无法展开施工的,应另行商议解决办法,因此施工时间顺延。
2、如果因甲方的原因,要临时更改安装地点的,按每个点200元收取技术施工费,个别距离远、难度大的另行商议,由此产生费用另行计价。
3、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间 工程完工后,甲方应组织验收。无正当理由在一周内不组织验收视为技术支持工程合格。
五、合同总金额 本技术支持合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式 签订合同甲方向乙方支付合同总额 % 的预付款,主要设备到位时甲方向乙方支付合同总额 % 的设备款,工程验收合格后余款一次性付清。
七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙 2 方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、毁约 如果双方任何一方无条件毁约,毁约方将按项目总额的2倍进行赔偿给对方。
九、保修 本工程服务器硬件免费保修期为一年,二个月内提供免费技术支持,在保修期内该系统一旦发生故障时,甲方通知乙方,乙方在接到通知24小时内赶到现场处理,如故障原因为系统质量问题引起的,由乙方无偿进行维修;如故障原因由甲方造成的,乙方只收取工本费。由人为因素及不可抗拒自然力造成的损坏(如雷击、水灾、战争等)由甲方承担所有费用。系统终身保修,只收取工本费。
十、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;
十一、解决争议的方式 甲乙双方发生争议后应当友善协商解决。协商不成的可以向乙方地仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的,双方必须履行;对仲裁裁决不服的,可以向乙方地人民法院起诉。
十二、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,单位盖章或代表签字即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司技术服务合同范文3委托方(甲方):
负责人
地 址
服务方(乙方):
签定地点:
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
根据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就网吧局域网系统的技术维护服务,经协商一致,签订本合同。
一、服务内容
1、乙方对甲方内部网络进行维护,使之能正常上网。维护终端数包括终端的系统( )台
2、乙方不定期对甲方网吧的终端程序如:游戏、多媒体、互联网应用进行升级与更新。
3、以下情况不属于本合同维护范围:硬件设备损坏的维护、网线脱落、鼠标、键盘更换等服务,以及私人服务器的更新。
二、报酬及其支付方式
1、本服务项目费用为(维护费)第一个月(含初装费): 元;第二个月起至本合同终止(纯维护费): 元/月。
2、乙方完成专业技术工作,解决技术问题需要的费用由乙方负担。甲方超出服务合同以外的技术工作费用双方另外协商。
3、支付方式:甲方从签订合同之日起先行支付乙方维护费,乙方收到费用后开始维护。
4、维护费计算时间为网吧系统开始安装或维护之日。
三、工作条件和协作事项
1、甲方应当为乙方提供必要的工作场地及设施,以及双方约定提供的其它维护条件。
2、乙方在维护过程中如需甲方网吧全部或部分停止营业,应当事先书面告之甲方并得到同意。
3、在合同存续期间,如甲方有意刁难或要求乙方提供合同以外的服务,乙方可拒绝或终止履行合同。
4、如甲方要求服务涉及添加、删除系统资源由本合同甲方签订人通知乙方。
5、甲方不得私自将乙方提供的服务和资源转用于其他合同以外的营业人与网吧。
四、违约责任
1、双方所定合同存续期间,如甲方单方面终止合同,乙方有权删除之前提供的资源。
2、乙方按约向甲方提供技术维护服务,甲方需按约支付乙方维护费,否则将双倍赔偿乙方。
五、合同终止
1、双方合同期满或双方同意解除合同。
2、本合同由于不可抗拒因素,使一方或双方不能继续完成本合同可以终止本合同,不承担违约责任。
六、争议的解决办法
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以委托中间人进行调解。如双方不愿协商,调解或者协商,调解不成的,双方商定按司法程序解决。
七、本合同附《网吧系统维护服务质量责任书》一份,该责任书与主合同同样具有法律效力。
八、合同一式两份,双方签字生效。
中图分类号:TU723文献标识码: A
前言
工程建设项目招标:是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的,具体内容包括招标机构接受招标人委托,从事编制招标文件(包括编制资格预审文件和标底),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务。
一、投标书的编制要求及评标、定标的原则
投标书的组成内容一般包括:标书编制综合说明、投标报价汇总表、投标造价书、施工组织设计等。招标文件中应明确评标、定标的原则,也可制定评标细则。编制应遵循以下原则:
1、合法性原则
合法性原则指的是招标文件的内容等应符合国家相关的法律法规,不允许有违法、违规现象的出现。合法性原则是编制招标文件必须遵循的首要原则:招标文件中关于招标方式以及招标程序的规定必须合法,通用的两种合法的招标方式包括公开招标和邀清招标;招标文件中不得设置任何带有歧视性或不公平的限制条件;招标文件中所规定的技术要求不允许违规。招标文件中的技术要求应符合相关部门规定的现行技术标准。
2、完整性原则
所谓完整性原则就是指招标文件的整体结构及其内容的各方面都应该完整无缺,保证招标文件的信息完整。完整无缺的招标文件才能有效规范招投标活动,才能使中标后的合同顺利地得到履行。招标文件应具有整体结构性的完整性,招标文件一般都是由投标须知、合同文件格式、合同条款、投标文件格式、技术条款、招标图纸等六部分组成;招标文件的条款内容主要表现为投标须知、合同条款、技术条款、投标文件格式等条款的内容应该完整;招标文件中招标设计及工程量的清单等内容应该完整。在招标文件的编制过程中,对这些内容的编制必须严格把关,保证其能够完整体现招标范围内的所有内容。
3、针对性原则
所谓招标文件的针对性原则主要是指招标文件的内容应该根据招标项日的实际情况进行编制,要有针对性地充分体现项目的各项要求:充分了解招标项目本身的特点,必须根据具体项目的要求及实际情况进行重新编制,不能拿着类似项目的招标文件允当本项目的招标文件;招标文件要体现项目业主的管理模式要求。
4、准确性原则
准确性原则指的是招标文件对各项内容条款等的表达叙述要做到准确无误,不能出现有错误或者歧义的表述。招标文件内容和合同标的也应当准确,无论合同标的以何种形式出现,其内容界定一定要准确,不能有任何含糊不清、内容重复或者遗漏的现象。
二、规范招标合同的重点
1、确定招标服务的范围和内容
(1)确定招标服务的范围
目前,许多业主在招标时,习惯于将部分有特殊专业要求的项目另行招标而在招标合同中不予以明确,从而导致招标范围的不确定。通常在建设工程施工招标中业主可能进行另行招标的项目有:燃气工程;消防系统工程及防盗防火门安装工程;电梯安装工程;人防工程;防盗对讲及监控安装工程;电话、电视及宽带网安装工程;变配电安装工程及三箱设备;泵房设备安装工程;发电机安装及消声环保工程;室外园林景观工程;二次装饰工程;室外道路、管网工程;铝合金(塑钢)门窗制作安装工程;生活污水环保处理工程;土方工程;地基处理工程等。以上项目是否包含在招标范围中,应在签订招标合时予以明确。
(2) 明确招标服务的内容
前面提到,招标服务的内容可以包括很多,这些工作内容,在实际招标合同中往往没有进行详细的约定,现行招标合同通常的做法是在合同中有关工作内容的条款处约定:本工程招标内容为施工总承包(或施工监理)的招标。招标的内容显得非常含糊,为实际操作中招标人的工作带来难度,同时也给招标人的招标工作留下隐患。
同时,在实际招标过程中,招标人不一定将上述工作内容全部委托给招标人去做,如①编制招标工程的工程量清单和标底;②对投标人进行资格预审以及其它工作内容等,这些工作内容可能由招标人自行完成,也可能由招标人委托除招标人和招标人以外的第三人去做。
2、明确合同双方的权利、义务和责任
(1)明确合同双方的权利
在合同双方的权利约定中,比较重要而在实际招标合同中容易忽视的情形有:
a招标人有权利确定资格预审文件或招标文件中的主要条款,如工程承包方式;招标人指定分包的项目;承包人必须征得招标人同意的分包项目内容;项目的开竣工时间和工期;工程的承发包方式;图纸押金金额及返还时间;评标办法的确定;进度款、预付款支付比例及时间,保修金数额;结算方式;投标保函的金额;履约保函的金额;工期奖罚规定;招标组织机构成员组成,评标专家的确定等。
b招标人有权利要求招标人在招标前对其所要进行的工作提交一份详细的计划,包括①招标工作的组织;②招标工作的人员安排;③招标工作的进度安排;④招标工作阶段性会议、向招标人应作的阶段性汇报以及里程碑时点的安排;⑤招标工作的风险管理等等,并有权要求招标人严格按计划进行招标活动。
c招标人有权利要求招标人在出现非正常情况或重大问题时及时向招标人汇报,而不是自行决定等。
(2)明确合同双方的义务
在合同双方义务的约定中,比较重要而在实际招标合同中容易忽视的情形有:
a招标人应当在合同约定的内容、时间内,免费向招标人提供与本项目招标业务有关的资料,并对其完整性、准确性负责。招标人应当在合同约定的时间内就人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
b招标人应当授权一名熟悉本工程情况的代表保持与人联系,代表招标
人负责及时处理各种问题,对人所出具的资格预审文件或招标文件进行认可和签章,为人尽可能的提供便利条件。
c因工程招标业务的需要,人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。人如需外聘专家协助,在委托的工程招标业务范围内其费用由人承担;在委托的建设工程招标业务范围以外或委托人有特殊要求时,经委托人认可其费用由委托人承担。
(3)明确合同双方的责任
在合同双方责任的约定中,比较重要而在实际招标合同中容易忽视的情形有:
a由于招标人的原因,致使招标失败或重新招标,应由招标人承担招标失败或重新招标的责任,并赔偿由此造成的损失;
b人在履行工程招标合同约定的义务过程中,由于招标人的主观干预,给人所造成的损失及责任由招标人承担。
c人对招标人或第三人所提出的问题不能按时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,人应承担责任。
d人责任期内,应当履行工程招标合同中约定的义务,因人的单方过失造成的经济损失,应当向招标人进行赔偿。累计赔偿总额不得超过工程招标合同酬金总额(除去税金)。
结束语
如何避免在招标过程中招标人与招标机构之间纠纷的发生以及减少招标人与招标机构双方的风险,就必须对招标合同进行规范,制定和推行招标代合同示范文本,供招标人和招标机构谈判和签订合同时参考,从而更好的为建设工程的顺利进行服务。
参考文献
[1] 周峰.关于招标文件计价条款的内容分析[J]. 中国招标. 2011(12)